Geen sprake van oplevering, ook al is de woning in gebruik genomen

14 juli 2023, laatst geüpdatet 11 september 2024
Het hof Arnhem-Leeuwarden heeft een opvallend arrest gewezen over de oplevering van een woning bij ingebruikname. Waar bij ingebruikname door rechters dikwijls wordt geoordeeld dat sprake is van een oplevering, oordeelde het hof in deze zaak anders. Ondanks het feit dat de sleutels al in ontvangst waren genomen, houdt het hof sterk vast aan de definitie van oplevering zoals overeengekomen in de aannemingsovereenkomst tussen partijen.
In dit artikel

Rechtsgevolgen van oplevering

Een oplevering heeft belangrijke rechtsgevolgen. Op het moment dat het werk is opgeleverd is het werk namelijk voor risico van de opdrachtgever, wordt de aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid en is de volledige aanneemsom verschuldigd (artikel 7:758 lid 2 BW). Ook is het moment van opleveren belangrijk voor een eventuele schadevergoeding die de aannemer verschuldigd is bij een te late oplevering.

Let op: met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) per 1 januari 2024 wordt de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering uitgebreid (artikel 7:758 lid 4 BW nieuw). Vanaf dat moment blijft – kort gezegd – de aannemer na oplevering aansprakelijk voor gebreken, tenzij deze gebreken niet aan hem zijn toe te rekenen. Dit is dwingend recht als er wordt gecontracteerd met een particuliere opdrachtgever. In geval van een professionele opdrachtgever kan hiervan worden afgeweken. Deze aansprakelijkheidsbeperking is pas van toepassing op aannemingsovereenkomsten die worden aangegaan na inwerkingtreding van de Wkb.

De casus

In het arrest van 10 januari 2023 van het hof Arnhem-Leeuwarden ging het over de vraag wanneer de woning was opgeleverd en of de aannemer een schadevergoeding aan de opdrachtgevers verschuldigd was wegens overschrijding van de bouwtijd. Onder de datum van oplevering werd volgens de aannemingsovereenkomst het volgende verstaan: “de datum waarop [..] de sleutels van de woning in ontvangst hebben genomen en van tevoren een rapport van eventuele tekortkomingen is opgemaakt dat door partijen is ondertekend.

Opdrachtgevers waren op 1 maart 2018 in de woning ingetrokken. Al enige tijd voor dit moment waren zij in het bezit van de sleutels. Op 22 maart 2018 is een proces-verbaal van (voor)oplevering aan opdrachtgevers verstuurd, maar deze is nooit door partijen ondertekend. In tegendeel, in reactie op het proces-verbaal hebben opdrachtgevers een lijst met commentaar verstuurd aan de aannemer. Tijdens de herstelwerkzaamheden hebben opdrachtgevers de woning moeten verlaten. Pas in december 2018 – na de uitvoering van herstel van scheurvorming en verzakking – is uiteindelijk een nieuw proces-verbaal door beide partijen ondertekend.

Ondanks ingebruikname woning aanvankelijk nog geen oplevering

Waar de rechter in eerste aanleg had geoordeeld dat de woning door de feitelijke gang van zaken (onder meer de ingebruikname door opdrachtgevers) in maart 2018 was opgeleverd, vernietigt het hof het vonnis van de rechter.

Het hof overweegt dat er pas op 21 december 2018 is opgeleverd, ondanks het feit dat opdrachtgevers al op 1 maart 2018 ingetrokken waren in de woning. Het hof achtte de volgende omstandigheden in deze zaak van doorslaggevende betekenis:

  • De sleutels die opdrachtgevers al voor hun intrek hadden gekregen, werden ook gebruikt door werklieden en waren dus niet uniek. Pas op 21 december 2018 hebben opdrachtgevers de sleutels gekregen waarover alleen zij beschikking hadden;
  • Tot 21 december 2018 bestond er geen door partijen ondertekend exemplaar van het proces-verbaal van oplevering;
  • Opdrachtgevers hadden de huur van hun oude woning op 1 maart 2018 opgezegd waardoor zij geen andere keuze hadden dan het betrekken van de woning.

Bovenstaande feiten in acht nemend oordeelde het hof dat pas op 21 december 2018 aan de contractuele vereisten van de oplevering was voldaan. De aannemer heeft de bouwtermijn daarmee ruimschoots overschreden waardoor hij een boete verschuldigd was. Wel wordt deze boete uiteindelijk door verschillende omstandigheden gematigd.

Slotsom

Hoewel door rechters doorgaans zwaar gewicht wordt toegekend aan de ingebruikname van het werk, illustreert het arrest dat bijzondere omstandigheden en hetgeen precies contractueel is overeengekomen tot een ander oordeel kunnen leiden. Dit arrest onderstreept daarom het belang voor aannemers om nauwkeurig na te gaan wanneer (op grond van de aannemingsovereenkomst) sprake is van oplevering. Vindt dit moment later plaats dan de aannemer verwacht, dan kan het zomaar zijn dat hij een forse (gefixeerde) schadevergoeding verschuldigd is aan zijn opdrachtgever.

Heeft u vragen over bouwrecht? Neemt u dan contact op met Kristel Verkleij of Lotte Blum via de contactinformatie naast dit artikel.

Gerelateerd

Geen strengere maatstaf voor inbezitneming publieke grond

In de rechtspraak wordt zo nu en dan geoordeeld dat voor publieke gronden een strengere maatstaf voor inbezitneming zou moeten gelden dan voor niet publieke...

Verkoper aansprakelijk door mededelingen over bodemverontreiniging?

Indien de koper van onroerend goed na aankoop ontdekt dat er bodemverontreiniging aanwezig is, zal hij vaak proberen zijn schade te verhalen op de verkoper....

Voornemen tot prejudiciële vragen: het spanningsveld tussen eigendom van de woning vs. belangen van het kind bij ontruiming

Dinsdag 8 oktober jl. heeft de rechtbank Noord-Holland een opmerkelijk tussenvonnis gewezen in een ontruimingskort geding. Voor wat betreft de situatie dat er...
Rechterhamer bouwhelm

Geen waarschuwing door de aannemer, toch prijsverhoging bij meerwerk

Indien een opdrachtgever veranderingen of toevoegingen in het met een aannemer overeengekomen werk wenst, moet de aannemer de opdrachtgever wijzen op de...

Verhuurders opgelet! De Wet betaalbare huur is in werking getreden

In een eerder artikel informeerden we u over de hoofdlijnen van de Wet betaalbare huur die vanaf 1 juli 2024 in werking is getreden. Deze wet heeft als doel de...

Advies aan de Hoge Raad dat huurprijswijzigingsbeding niet oneerlijk is

Er gloort licht voor verhuurders! Enige tijd geleden heeft de rechtbank Amsterdam prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad over de indexatiebedingen in...
No posts found